Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen und Leistungen der WSelectrics GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer") gegenüber Unternehmern und Verbrauchern (nachfolgend „Auftraggeber"). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
2. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande.
3. Unterlagen, die dem Angebot beigefügt sind (z. B. Pläne, technische Beschreibungen), sind nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.

§ 3 Leistungsumfang

1. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung.
2. Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Mehrleistungen werden gesondert vergütet.
3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teile der Leistung durch geeignete Subunternehmer erbringen zu lassen.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit nicht anders angegeben.
2. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
3. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in der gesetzlich vorgesehenen Höhe zu verrechnen.
4. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen des Auftraggebers ist nur zulässig, wenn diese rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

§ 5 Lieferung und Ausführungsfristen

1. Liefer- und Ausführungsfristen sind, soweit nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindliche Richtwerte.
2. Verzögerungen infolge höherer Gewalt, behördlicher Genehmigungsverfahren, Lieferengpässen oder sonstiger unvorhergesehener Umstände berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist.
3. Der Auftraggeber hat die erforderlichen Mitwirkungshandlungen rechtzeitig zu erbringen (z. B. Zugang zum Objekt, Bereitstellung von Unterlagen).

§ 6 Abnahme

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachten Leistungen unverzüglich nach Fertigstellung abzunehmen.
2. Wesentliche Mängel, die einer Abnahme entgegenstehen, sind schriftlich zu rügen.
3. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme ohne Angabe wesentlicher Mängel, gilt die Leistung nach Ablauf von 14 Tagen als abgenommen.

§ 7 Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Verbraucher 2 Jahre ab Übergabe bzw. Abnahme, für Unternehmer 1 Jahr.
2. Der Auftragnehmer leistet Gewähr für die Mangelfreiheit der erbrachten Arbeiten. Für gelieferte Waren und Geräte gelten zusätzlich die Herstellergarantien.
3. Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Bei versteckten Mängeln beginnt die Rügefrist ab Entdeckung.
4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch Verbesserung oder Austausch zu beheben.
5. Die WSelectrics GmbH gewährt eine 120-Tage-Installationsgarantie auf alle durchgeführten Installationsarbeiten.

§ 8 Haftungsbeschränkung

1. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), und zwar begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
3. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden und Schäden durch unsachgemäße Nutzung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.
4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Personenschäden sowie bei zwingend gesetzlich geregelter Haftung (z. B. PHG).

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.

§ 10 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung, die Bestandteil dieser AGB ist. Die Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung und zur Kommunikation mit dem Auftraggeber verwendet.

§ 11 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird – soweit gesetzlich zulässig – das sachlich zuständige Gericht in Wels als Gerichtsstand vereinbart.
3. Bei Verträgen mit Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen.

§ 12 Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
2. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
3. Diese AGB ersetzen alle früheren Fassungen.